材料供应合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的用途越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的材料供应合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
材料供应合同1甲方：___________________
乙方：___________________
以上数量只用作供应计划估算，具体结算方量按第四条约定方法结算。
第二条质量标准
第三条计量及供应办法
第四条运输方式和到达工地及费用负担
1、乙方负责材料、车辆的组织及运输并负责平整。
2、在甲方现场工作人员的指挥下进行施工。
第五条检验标准、方法、地点及期限
按港口工程试验规程规定进行抽样检验，如不贴合质量要求，一律给予回到。地点：施工现场。
第六条结算方式、时间及地点
施工单位、监理单位共同组织验收，到达设计施工规定的要求。在建设单位验工计价后，按实际施工数量作为结算计量依据，甲方付给乙方%材料款，剩余部分作为下旬的保证金。
第七条本合同解除的条件及违约职责
乙方的材料数量不能满足工程需要；乙方的.材料质量达不到验收标准；，乙方承担违约职责和相关费用，甲方可另选供应商。
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方集团公司所在地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第九条其他约定事项
1、本合同自签字、盖章之日起生效。
2、本合同自供应完，货款接清后自行解除。
3、本合同一式六份，双方各执三份。
甲方：___________________乙方：___________________
_________年_____月_____日
材料供应合同2甲方：
乙方：
甲、乙双方经过友好协商，一致同意就东方世纪城建筑工程所需材料的供应事宜签订如下合同条款：
一、交货地点、供货时间
1、交货地址：东方世纪城工地
2、供货时间：年月开始供货(具体时间以甲方通知为准)
注：以上价格都包含运费。
二、结算方式
当月月底前结算一次，双方确认后，甲方于次月5日前支付款项给乙方。
三、质量标准和验收
1、乙方应对供应材料的质量负责。
2、乙方提供的材料应符合行业标准及本市设计单位标准。
3、材料数量的验收，采有每月、每旬或每5天不定期随车抽检的办法进行验收(特殊情况甲方可以随时随地进行抽检)。
(1)黑砖，每车数量少于不超过20条则验收数量视为合格;如每车数量少于20条以上，则该月、该旬或该5天供应量按每车少于20条以上计算。
(2)沙，按国家或行业相关标准验收。
(3)装载沙子的车不可含过量的水或杂物。
四、甲方的责任和义务
1、甲方应根据施工进度，提前3天向乙方提供材料要求通知;甲方如有紧急用料时可以要求乙方尽量配合。
2、乙方按时送达材料后，甲方应及时组织验收，验收合格签收确认;验收不合格，通知乙方退货或作换货处理。
3、当乙方不能按时供应甲方材料时，或供应的材料不合格时，甲方有权利向其他供应商购买材料。
五、乙方的责任和义务
1、乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的.损失，乙方应负责赔偿。
2、乙方应按规定及时向甲方提供相关资料。
3、乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。
六、甲、乙双方其他约定条款
1、材料使用后甲方若发现质量问题，应及时书面或采用某种方式通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。
2、材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损、灭失等风险由乙方承担。
七、合同生效及其他
1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，每份具有同等法律效力。
2、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(签章)：
法定代表人：
委托代理人：
单位地址：
电话：
日期：xx年x月x日
乙方(签章)：
法定代表人：
委托代理人：
单位地址：
电话：
日期：xx年x月x日
材料供应合同3甲方：
法定代表人：
住所地：
乙方：
法定代表人：
住所地：
甲、乙双方经友好平等协商，就××有限公司供货一事，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。
第一条 甲方供给乙方钢材一批，约××吨，钢材确保质量，产地不限。
单价按现行市场价：
一级钢 单价 元 吨
二级钢 单价 元 吨
三级钢 单价 元 吨
按上列单价结算付清货款。
第二条 甲方供给乙方水泥一批，约××吨，水泥产地××××。甲方确保此批水泥质量，并提供厂方化验报告，水泥单价现价按××元 吨结算付清货款。
第三条 我公司所供物资（钢材，水泥）价格随行就市。
第四条 乙方在我公司所供钢材入场后，乙方必须先检验合格后，方能加工使用，否则，乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责（若乙方检验后，钢材不合格，乙方必须通知甲方到乙方现场，双方共同取样检验，若再不合格，未加工的钢材，甲方负责退货，并负责工地来回运费）。
第五条 甲方根据乙方的材料进货单供货给乙方（电话或书面形式通知），乙方必须把提货计划××天前通知给甲方，甲方组织车辆供货，直发或库提。凡在我公司提的物资（钢材，水泥）短运费一律由乙方自行负责。
第六条 在生产厂家正常的情况下，甲方保质，保量急时供货给乙方，乙方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算付清甲方所供货货物的货。
如逾期不付，甲方立刻停止再供货，且乙方必须支付给甲方合同所列货物总货款的`××元 天的违约金，直到乙方付清甲方货款为止。
第七条 乙方在未付清甲方货款以前，不得到其它地方去再提货，若经甲方发现乙方到其它地方提货一次，甲方要求乙方立即付清所欠货款，并视乙方行为违约，应向甲方支付违约 ……此处隐藏8065个字……可以另作约定。）
1、材料运至指定地点，以甲方指定人员签认乙方供应材料的数量为计量依据，计量单据应一式两份，甲乙双方各执一份作为每月结算和总结算的`依据，一般每月结算一次（按日、次）计量；
2、材料所用之工程竣工验收合格后一个月内，双方凭计量单据进行总结算。
第七条付款条件和期限
甲方按月进度支付乙方80%材料款。
第八条双方责任
1、甲方责任：
按合同约定的验收和接受符合合同约定之质量标准和技术要求之材料。
2、乙方责任：
（1）按合同约定或甲方指令的时间和数量供应合同约定之材料至甲方指定地点；
（2）保证所供应材料之质量符合合同约定；
（3）保证以己之足够的人员和设备履行本合同，非经甲方同意，合同项下的任何工作不得转让给第三人来完成；
（4）在材料供应过程中，乙方应服从甲方人员的指挥和调度；
（5）保证自己及雇员遵纪守法，文明工作，作好现场施工材料和工具的归类归堆，做到堆放合理、整齐，搞好施工现场及周围环境卫生；
（6）制定完善的供应保证措施，非甲方或业主（或总承包方）原因造成材料供应的时间、数量和质量达不到有关规范验收标准及合同要求的，所造成的一切损失责任由乙方承担；
（7）乙方应当及时到当地相关单位审批手续，办理一切费用由乙方负责；
（9）在供料过程中，乙方必须积极主动地配合甲方及有关人员对乙方工作进行监督、检查和验收；
（10）乙方为完成合同义务所发生的安全事故，由乙方负责，并承担一切责任，与甲方无关。
第九条违约责任
1、乙方有下列行为之一者即为违约，乙方违约，甲方除有权责令乙方限期改正，有权解除合同：
（1）违反本合同的任何之条款的；
（2）履行义务不符合本合同约定或甲方要求的；
（3）在甲方规定的时间内不能按本合同约定的质量和数量供应材料的；
（4）不服从甲方现场管理和协调的；
（5）违反合同规定的其他行为。
第十条争议解决方式：
履行合同过程中发生争议，甲乙双方应本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，任何一方可诉诸法律。
第十一条其他：
1、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份；
2、本合同签订后，有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，作为本合同的补充合同；
第十二条合同附件及有效期：
1、合同附件：计量单据。
2、本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字后生效，至甲乙双方履行完全部义务后失效。
甲方：
地址：
电话：
乙方：
地址：
电话：
合同签订时间：年月日
材料供应合同14甲 方: 有限公司
乙 方: 有限公司
鉴于甲方需要将甲方总包的装饰安装工程中的部分材料分包给乙方，鉴于乙方愿意为甲方提供该部分材料，经双方充分、友好协商一致，甲方委托乙方为甲方总包的 工程提供部分材料并调试开通。现按下列条款订立本合同：
一. 合同价格：甲乙双方商定整个工程的服务费用为人民币 。
二. 工程量说明：甲方负责该项目 施工，乙方提供附件清单的材料，并调试交换设备、熔接光纤、整理机柜跳线。
三. 双方责任：
甲方：做好现场施工相关工作;给乙方提供乙方在调试过程中所需的各项便利条件;按时给付乙方材料款。
乙方：应及时提供附件材料清单的各项材料和设备;接甲方通知2工作日内进场调试设备;协助相关材料厂商做好售后服务工作。
四. 结算方式：
甲方在乙方系统施工前支付工程总预算的30%(￥ )，乙方为甲方备货，货进工地后，甲方支付工程总预算的.50%(￥ )，乙方为甲方施工完后，甲方支付总预算的剩余款额(￥ )
五. 违约责任：甲乙双方任一方违约，赔偿给另一方合同总价20%的违约损失。
六. 本合同一式二份，甲乙双方各持一份。由双方代表人签字后生效。
七. 合同签约地： 。
八. 其他：盖章签字回传及视为合同生效。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
年 月 日 年 月 日
材料供应合同15发包人：
承包人：
xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。
一、工程概况
工程名称： xx小区材料供应分包工程
工程地点： xx小区
二、工程承包范围
承包范围： xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期
开工日期：20xx年 08月 01 日
竣工日期：至工程竣工
四、付款方式
1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行
六、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任：
(1) 发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的'，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效
合同订立时间： 20xx年08月1日
合同订立地点：
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)
身份证号：
银行卡号：
联系方式：
二○一四 年 八月 一 日
